工程款纠纷的类型有哪些
工程款纠纷的类型主要有以下几种：
1、发包方拖欠工程款违约纠纷，主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。
2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷，这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵。
3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷。
4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷。
5、质保金纠纷。
6、合同瑕疵引发的工程款纠纷，主要表现为承包人资质引发合同无效纠纷。
7、包含工期延误的工程款纠纷，主要表现为发包方原因从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第六条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。
当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
