建筑工程承包发包方的责任如何认定
建筑工程承包发包方的责任认定方式如下：
1、技术保证责任。
2、施工监督责任。
3、误工赔偿责任。
4、验收结算责任。
5、发包人知道或应当知道承包人挂靠其他建筑企业仍与之签订建设工程合同的，应对无效合同承担相应的过错责任。
法律依据：《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第八百零二条
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
工程合同中的竣工日期的认定是如果建设工程竣工验收合格的，以验收合格的日期为竣工日期；如果承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告的日期为竣工日期等。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷的司法解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
法律依据：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷的司法解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
根据上述文章中的内容，相信已经解答了建筑工程承包发包方的责任如何认定的问题。在日常生活中，我们应该要多了解学习一些法律知识，这样在遇到有法律问题时才能作出正确的判断，才可以更好的运用法律的武器来保护自己的合法权益。如果还有相关法律问题需要咨询律师，可以点击下方“立即咨询”按钮，本站网会匹配专业律师为您服务。
网站地图更多#建设工程纠纷相关法律知识
2.1w 浏览文章建筑工程非法转包是怎样认定1.1w 浏览文章分包工程发包人是指的什么2.1w 浏览文章建筑公司分包项目违法吗1.6w 浏览文章工程违法转包连带责任如何确定1.7w 浏览文章建筑工程发包给个人违法吗2.1w 浏览文章对中标工程转包和违法分包有什么处罚2.1w 浏览文章建筑工程基础可以分包吗1.5w 浏览文章合法的分包需要满足哪些条件1.2w 浏览文章工程总承包可以将主体分包吗1.2w 浏览文章基础工程可以进行分包吗2.0w 浏览文章甲方分包受总包管理吗2.0w 浏览文章工程转包的法律后果有哪些1.5w 浏览文章常见的转包行为有哪些1.5w 浏览文章发生劳务分包纠纷需要请律师吗？2.3w 浏览文章是否可以把承包的土地转包出去1.9w 浏览文章建设工程劳务分包纠纷的起诉程序怎么走2.0w 浏览文章承包单位将部分工程转包的如何界定1.5w 浏览文章工程的承包方式有哪些2.0w 浏览文章建筑工程承包的方式有哪些1.9w 浏览文章承包单位将部分工程转包的如何界定更多#转包分包纠纷相关
咨询建筑工程资质能承包多大建筑工程，工程承包多少钱475次阅读图文建筑工程的发包方式建筑工程发包包括以下方式：1、招标发包：是指建设单位通过招标确定承包单位的一种发包方式。2、直接发包：是指发包方直接与承包方签订承包合同的一种发包方式。2023-12-051132次阅读文章建筑承包合同发包方违约责任有哪些2023.03.021972次阅读咨询建筑工程承包发包方的责任怎样认定461次阅读图文建筑工程发包是什么工程发包是指建设单位遵循公开、公正、公平的原则，通过采用公告或邀请书等方式提出项目内容及其条件和要求，约请有兴趣参与竞争的单位按规定条件提出实施计划、方案和价格等。2023-12-061473次阅读文章建筑工程发包人包括哪些2023.03.072281次阅读咨询建筑工程承包和发包449次阅读图文建筑工程发包人义务1.发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。2.发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。3.隐蔽工程在隐蔽以前，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。2023-12-191394次阅读文章建筑工程发包合同 定义2023.03.138810次阅读咨询如何确认建筑工程承包合同效力457次阅读加载更多更多转包分包纠纷最新文章
劳务能不能再分包1532次阅读2023.12.192024年建筑劳务能二次分包吗1868次阅读2023.12.19市政工程哪些能专业分包1158次阅读2023.12.19土地承包后允许转包吗1966次阅读2023.12.19建筑工程分包的合法要件有什么1427次阅读2023.12.19
