承包人提出费用索赔一般有哪三类

承包人提出费用索赔一般有哪三类

承包人提出的三类索赔费用有：
（一）对投标时无法预料的恶劣实际情况或者障碍进行索赔；
（二）对监理不合理确定的费率或者额外工程的费用进行索赔；
（三）对工程延误、中断影响工程进度导致有关费用增加进行索赔。法律依据：《民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。