窝工工程索赔申请书

公路工程窝工索赔

以下供参： 　　一、承包方窝工停工确实发生，但索赔数额证据不足，发包方对索赔数额不认可，但对停工负有责任，则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失 　　最高院案件：（2014）民一终字第108号 　　二、双方施工合同约定承包人放弃发包人导致的窝工停工损失索赔权利，则窝工停工损失不可索赔 　　最高院案件：（2015）民申字第1004号 　　三、双方施工合同中约定窝工停工索赔程序，承包人未按照程序索赔，则窝工停工索赔金额不予支持 　　最高院案件：（2014）民一终字第56号 　　四、总包原因导致的劳务分包的窝工损失应向劳务分包的合同相对方分包商索赔，即窝工损失应向合同相对方索赔 　　最高院案件：（2012）民申字第1557号